施工工程合同

发包人(以下简称甲方):

法定代表人:

身份证号码:

承包人(以下简称乙方):

法定代表人:

身份证号码:

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把______________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

一、施工工程的概况

1、施工工程名称:

2、施工工程承包范围:

3、施工工程地点:

4、工程立项批准文号:

二、施工工程期限

1、合同工期总日历天数_______天;

开工日期:______年______月______日;

竣工日期:______年______月______日。

2、工程工作遇到如下情形,经过甲方批准备案可以将工程期限顺延:

(1)在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;

(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

三、施工工程价款结算及付款方式

1、由乙方完成工程量的____%,甲方付总造价的____%给乙方;

2、乙方完成工程量的____%,甲方再付总造价的____%给乙方;

3、当工程竣工验收后____天内甲方支付竣工结算总价的____%;

4、剩余____%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

四、建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

五、施工工程质量标准与验收

1、质量标准:_________________

2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

六、安全施工

按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

1、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。

3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

七、质量保修

1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。

2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。

八、违约责任

1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

在具备工程款(进度款)拨付条件下,如因发包人责任未能按合同约定拨付(以材料出票日期为准)工程款(进度款),每延期一天,发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。

2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日,发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的,承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地,机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由责任方承担。

承包人延期开工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任;承包人延期竣工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。

九、争议解决

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、签订地点

本合同在__________________________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自___________________________生效。

十三、合同份数

本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

相关范文

浮动价施工简易

甲方:_________________乙方:_________________由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法

  • 查看本文
  • 正规版建筑工程工程合同样书

    签订合同双方:  建设单位: ,以下简称甲方:  施工单位: ,以下简称乙方。  为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合工作,按时

  • 查看本文
  • 塘坝施工合同

    发包方:_____________村(社区)________________组(以下简称甲方)承包方:_________________(以下简称乙方)为明确双

  • 查看本文
  • 合法工程工程合同

    甲方:  乙方:____区白蚁防治所  一、预防工程范围及面积  预防工程范围:  预防工程面积:  二、工程费用  依照____省物价局核定的收费标准及双方协

  • 查看本文
  • 涂料家装施工合同

    发包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________身份证号:_________________联系方式:___

  • 查看本文
  • 内部承包工程协议

    甲方:_________乙方:_________甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任

  • 查看本文
  • 建设工程施工合同通用版(国际)

    雇主:___________承包人:___________工程项目及相关文件:___________上述双方经友好协商,达成如下合同条款:___________

  • 查看本文
  • 建筑工地工程合同详细版

    甲方:乙方:经甲乙双方友好协商,甲方同意将学校厕所维修工程承包给乙方,为了能按时保质地完成建筑任务,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协

  • 查看本文
  • 承包施工合同样式

    发包方(甲方):____县王洼镇人民政府  承包方(乙方):固原XX公司  监督方(丙方):宁XX公司  为了确保工程质量,明确责任,圆满完成工程建设内容,并 

  • 查看本文
  • 建设工程施工合同纠纷起诉状

    原告:_________________李__________(王和李的女儿),女,__________岁,住址:_________________法定代理人:

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 施工 工程 施工工程合同

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有