-
建设施工合同起诉状
-
民事起诉状
原告
法定代表人系经理
被告
法定代表人 系经理。
诉讼请求
1、请求判令被告返还原告已经支付的钱款万元。
2、请求判令被告赔偿原告的电费支出 元(自 年 月起暂计算至 年 月)。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
年 月 日原告接取业主A置业有限公司X配电房工程。
年 月日,原被告双方签订《设备销售安装合同》一份约定被告承建X配电房工程并按照“图审图纸”要求施工,以及负责图纸范围内的设备提供、运输、安装及安装时的安全问题,费用合计元,交货期限为原告最后认定的技术要求之日起30天内,交货方式为被告负责运输交货。
年 月日,被告向原告出具《承诺书》一份,该《承诺书》说明:因被告方原因工程处于半停工状态,现特别以书面形式承诺,至年 月日前完成合同约定内的剩余工程量并严格按照图纸和电力局验收要求,且质量达到合格,如未按承诺内容和期限完成,愿意承担从该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止给原告和A置业有限公司由此引起的一切相关经济损失和一切法律责任。
年 月日,原被告签订《协议》一份,《协议》内容如下:双方确认因被告原因造成年 月日双方签订的《设备销售安装合同》下的工程处于半停工状态,且被告已经采购或安装的设备未符合电力局的验收标准,被告认可系因其单方面原因造成了工程无法竣工并通过验收。双方约定于年 月日解除双方之前签订的《设备销售安装合同》,且被告自愿承担因解除合同或未按照合同约定内容履行合同而给原告和业主A置业有限公司造成的自该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止产生的一切经济损失和法律责任。
截止至年 月份,原告因被告先行为所遭受损失如下1、原告已向被告支付钱款 万元,因被告原因合同已解除,该部分已支付货款应予全额返还;2、由于被告未按合同及时完工,自 年 月自 年 月产生用电费用元,该笔费用由业主A置业有限公司支付,原告与A置业有限公司之间有电费清算协议,将由原告负担该笔电费。
原告认为其与被告之间签订的《设备销售安装合同》、《协议》以及被告出具的《承诺书》系真实的意思表示,合法有效应受法律保护。现被告未按约承担相应责任的行为严重侵犯了原告的合法权益,故原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定诉至贵院,望判如所请。
此致
XX人民法院
具状人:
年 月日
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 吉林省住宅装饰装修施工合同书
- 2 施工承包热门版合同
- 3 (家装)施工项标准合同专业版
- 4 常用版私人施工合同
- 5 规范道路施工合同
- 6 正式版建筑工程施工合同
- 7 电渣压力焊施工合同新
- 8 涂料施工合同一
- 9 屋面防水工程施工热门合同样书
- 10 铁艺栏杆施工合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 新版建设施工合同
- 2 北京市建设工程施工专业承包通用版合同
- 3 上海市家庭居室装饰装修施工合同
- 4 实用版私人施工合同样式
- 5 通用建筑工程施工合同
- 6 山体滑坡承包施工合同
- 7 新版私人施工合同
- 8 施工合同是怎样
- 9 水利设施施工工程合同
- 10 电渣压力焊焊接分项工程承包施工通用版合同