-
室内装修工程施工合同
-
合同编号:_________
甲方(发包人):_________
法人执照号码:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份证号:_________
联系电话:_________
乙方(承包人):_________
营业执照号码:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份证号:_________
联系电话:_________
行业准入证号码:_________
工程设计师:_________
身份证号:_________
施工负责人:_________
身份证号:_________
丙方:_________
社团登记证号码:_________
地址:_________
法定代表人:_________
联系电话:_________
委托代理人:_________
身份证号:_________
合同签订地址:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:
第一条工程概况
1.1施工地点:_________。
1.2工程装饰装修面积:_________。
1.3工程户型(以房管局登记备案为准):_________。
1.4施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。
1.5工程承包方式,经商定采取下列第_________种方式:
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。
1.6工程期限:
开工日期:_________年_________月_________日;
竣工日期:_________年_________月_________日。
1.7工程款:本合同工程造价为人民币_________元,金额大写:_________(见附件6:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。
若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。
-
相关范文
-
民事再审申请书(室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定建筑施工资质)
-
民事再审申请书申请再审人(一审被告,二审上诉人):郦先生,性别,出生日期,民族,工作单位,住址,公民身份号码,联系电话。被申请人(一审被告,二审上诉人):云南电
- 查看本文
-
土地工程施工监理服务协议书通用版
-
本协议书于__年__月__日由____、_____(以下简称“业主”)为一方与______________________________________(以下
- 查看本文
- 热门推荐
-
- 1 标准版工程施工合同
- 2 建筑装饰工程施工合同书
- 3 工程施工安全协议书
- 4 建筑装饰工程施工合同通用版
- 5 装饰装修工程施工合同
- 6 北京市装饰装修工程施工合同
- 7 工程施工承包协议
- 8 室内装修施工合同完整版
- 9 土石方工程施工合同
- 10 港口工程施工招标文件(试行)
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 金融工程施工合同
- 2 供气工程施工合同
- 3 单项工程施工协议书
- 4 监控工程施工合同书
- 5 工程施工协议书
- 6 建筑装饰工程施工合同常用
- 7 水运工程施工监理合同
- 8 建筑装饰工程施工合同书
- 9 简易工程施工协议书(双方)
- 10 建设部工程施工合同书新