合伙承包道路建设协议书

订立合同各合伙人:

姓名____,性别____,年龄____,住址______。

姓名____,性别____,年龄____,住址______。

姓名____,性别____,年龄____,住址______。

姓名____,性别____,年龄____,住址______。

第一条 合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。

第二条 合伙经营项目和范围:合伙承包运作×××公司承建的半山镇××村里道路建设项目。

第三条 合伙期限

合伙期限为____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。

第四条 出资额、方式、期限

1. 合伙人____(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____元。

合伙人____(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____元。

合伙人____(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____元。

合伙人____(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____元。

2.各合伙人的出资,于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

3.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

第五条 盈余分配与债务承担

1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。

2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。

第六条 入伙、退伙、出资的转让

1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2.退伙:

①需有正当理由方可退伙;

②不得在合伙不利时退伙;

③退伙需提前____月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;

④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;

⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。

第七条 合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利

1.合伙共同行使的权利

①对外订立合同;

②出售合伙的产品、购进常用货物;

③支付合伙债务;

④其他涉及经营的重大事项。

注:上述权利行使有两个以上合伙人同意即视作合伙共同行使。

2.____为合伙负责人。其权限是:

①对合伙事务进行日常管理;

②落实工程质量、进度;

③代表合伙对外协调;

④小额资金调用的决定权(____元以内);

⑤________。

3.其他合伙人的权利:

①参与合伙事业的管理;

②听取合伙负责人开展业务情况的报告;

③检查合伙账册及经营情况;

④共同决定合伙重大事项。

第八条 禁止行为

1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3.禁止合伙人再加入其他合伙。

4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1.合伙因以下事由之一得终止:

①合伙期届满;

②全体合伙人同意终止合伙关系;

③合伙事业完成或不能完成;

④合伙事业违反法律被撤销;

⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2.合伙终止后的事项:

①合伙人共同清算;

②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;

③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

第十条 争议的解决方式

合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。

第十一条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十二条 其他

_______________

第十三条 本合同正本一式____份,合伙人各执一份。

合伙人:________(签名)     合伙人:________(签名)

合伙人:________(签名)     合伙人:________(签名)

___年___月___日

相关范文

建筑工程承包合同书常用版

发包人(全称)_____________承包人(全称)_____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,

  • 查看本文
  • 道路桥梁施工合同

    甲方:_________________以下简称甲方乙方:_________________以下简称乙方为促进乡域经济发展,改善村民出行条件,本着平等互利、协商

  • 查看本文
  • 小型装修工程承包合同

    (1)  发包方(甲方):_____________________身份证号码:______________  联系(通信)地址:_______________

  • 查看本文
  • 北京市建设工程施工专业承包合同(BF——0214)

    甲方:身份号码:乙方:身份号码:甲、乙双方在公平、公正的原则下,经商议甲方将市区镇村社、社沙场转让给乙方,协议如下:一、转让范围:镇村社、社沙场(限旱采),沙场

  • 查看本文
  • 建设工程资料承包合同

    建设工程资料承包合同甲方: 项目部乙方:史磊 甲方承包位于的 工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协

  • 查看本文
  • 建筑安装工程承包合同书通用版

    发包方(甲方):__________地 址:__________ 法定代表人:__________ 发包方(甲方):__________地 址:________

  • 查看本文
  • 建筑承包合同

    建筑承包合同范本(一)确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。建筑承包合同范本(一)1.本合同签订后__日

  • 查看本文
  • 建筑安装工程承包合同通用版样书

    发包方(甲方):______地 址:______ 邮码 电话法定代表人:______ 职务发包方(甲方):______地 址:______ 邮码 电话法定代表人

  • 查看本文
  • 合法承包施工合同

    甲方:  乙方:  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下:  一、施工期限:  自年日起至________年_

  • 查看本文
  • 通用版建筑安装工程承包合同样式

    发包方(甲方):______地 址:______ 邮码 电话法定代表人:______ 职务发包方(甲方):______地 址:______ 邮码 电话法定代表人

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 合伙 承包 道路 建设 合伙承包道路建设协议书

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有