工程承包合同通用版

甲方:_________ (以下简称甲方)

乙方:_________ (以下简称乙方)

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中化人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,特签订本合同,以便双方共同遵守。

第一条 工程范围:_________

工程地点:_________

第二条 工期:_________

从 _________年 _________月 _________日 开始至 _________年 _________月 _________日结束。工期 天。在合同签定后3天内,乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地,则视为违约,并承担违约金。甲方有权终止合同并另行发包。

第三条 工程质量和技术要求:_________

施工要求:_________

第四条 合同价款:_________

第五条 甲方责任:_________

第六条 乙方责任:_________

1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照甲方的要求和设计进行施工。

2、做好施工记录、隐蔽工程记录。

3、做好施工组织管理、维持现场整治,做到"工完场清、道路畅通"。

4、工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责养护,乙方保护期间发生损坏(景观损坏、苗木死亡),乙方负责恢复。

5、进入

所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故,均由乙方自行承担全部责任,并立即报告甲方。

第七条 工期顺延:_________

1、除自然灾害和甲方原因外,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。

2、工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

第八条 工程付款及竣工结算:_________

1、

2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。

第九条 竣工验收:_________

乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。

第十条 违约责任:_________

1、违约的处理:_________合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担:_________甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不得顺延。

2、违约金的标准:_________合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款20%的违约金。

第十一条 安全施工:_________

1、乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

2、施工期间,乙方在甲方工地要注意自身安全,乙方所有人员施工期间造成任何地点出现任何事故,均甲乙方自理,甲方概不负责。

3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。

第十二条 合同的生效与终止:_________

1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。

2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

第十三条 争议:_________

双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,如协商不好,可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。

第十四条 合同份数:_________

本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,附加条款与本合具有同等法律效力。

第十五条 未尽事宜,另行商定

甲方:_________(盖章) 乙方:_________(盖章)

代表:_________

电话:_________ 电话:_________

合同签定日期:_________ _________年 _________月 _________日

相关范文

工程施工安全协议书/合同书通用版

甲方(建设单位):代理人:联系电话:联系地址:风险提示:发包人或者发包单位审查承包人主体资格,应注意以下几个方面:(1)审查承包人的企业形式,如果承包人是个人、

  • 查看本文
  • 房屋拆迁合同通用版

    建设单位(甲方):_________拆迁户(乙方):_________根据_________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现

  • 查看本文
  • 屋面施工合同通用版

    施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小

  • 查看本文
  • 单项工程承包协议

    发包方(以下简称甲方):公司项目经理部  承包方(以下简称乙方):模板工程承包班组  甲方承建的模板单项工程,于________年____月____日,由甲方发

  • 查看本文
  • 实用大型施工合同通用版

    甲方:身份证号码:  乙方:身份证号码:  本着公平、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:  一、工程面积及地点

  • 查看本文
  • 安全施工合同通用版

    为在 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主 (以下简称甲方)与承包人 (以下简称乙方)特此签订安全生产合同: 

  • 查看本文
  • 设计工程合同通用版

    发包人(甲方):代表人:地址:设计人(乙方):设计证书等级:地址:根据民法典等相关法律,甲方委托乙方承担__________________项目的设计,为明确双

  • 查看本文
  • 房屋建筑工程承包合同书

    甲方:乙方:甲乙双方按照《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。一、工程概况:1、甲方准备在xxxx新建x间x层带尖

  • 查看本文
  • 实用工地工程合同书通用版

    甲方(承包责任人):_______  乙方(外用工个人):_______  按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规以及____

  • 查看本文
  • 建筑安装工程承包合同样书通用版

    发包方:___________承包方:___________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 工程承包 通用版 工程承包合同通用版

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有