-
工程施工合同标准样书
-
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:
地点:.
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
________年____月____日
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 室内设计合同标准版本
- 2 承包施工合同样书
- 3 爆破工程施工合同
- 4 工程施工晨报合同协议
- 5 桩基工程施工合同标准
- 6 小型建筑工程承包合同书样书
- 7 防水工程施工合同通用样书
- 8 标准大型施工合同样式
- 9 建设工程施工合同样书通用版
- 10 建筑装饰工程施工合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 建筑装饰工程施工合同
- 2 深圳市家庭装饰装修工程施工合同书示本
- 3 蔬菜种植基地排水沟工程施工合同
- 4 建设工程借款合同样书通用版
- 5 正规版建设工程合同样书
- 6 实用大型工程合同样书
- 7 工程施工合同()
- 8 道路工程施工合同
- 9 工程技术咨询服务合同样书经典版
- 10 标准建筑工程合同书