建设工程技术咨询合同书

签订合同双方:

建设单位:______________________(以下简称甲方)

咨询单位:______________________(以下简称乙方)

为使____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。

第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、政府部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

第二条 乙方根据甲方要求,对____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于____年____月日以前交付甲方。

第三条 甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》,承付乙方咨询费____元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内,再付给乙方____元。

第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。

第五条 甲方的违约责任:

1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额支付违约金___‰。

3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的___%收费。

第六条 乙方的违约责任:

1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款____‰。

2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向甲方交付罚款。

3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的人应负责赔偿。

第七条 其他。

本合同一经签订后不得随意更改。如有未尽事宜,双方另行协商。

本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。合同副本一式____份,分别交建筑工程主管部门、建委、____等单位各一份。

甲方:________________________乙方:________________________

地址:________________________地址:________________________

授权代表:____________________授权代表:____________________

电话:__________传真:_______ 电话:________传真:___________

联系人:______________________联系人:_______________________

____年____月____日签订____年____月____日签订

相关范文

通信建设工程施工合同书

合同编号:____________发包方(甲方):__________________承包方(乙方):__________________根据通信工程建设的有关

  • 查看本文
  • 建设工程勘察合同(GF960203)

    项目名称:______________________项目建设地点:__________________合同编号:______________________(

  • 查看本文
  • 建设工程施工合同纠纷起诉状

    原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街

  • 查看本文
  • 建设工程设计合同

    订立合同双方:_________________建设单位:_________________,以下简称甲方;设计单位:_________________,以下简

  • 查看本文
  • 建设工程施工合同判决书

    你好,关于建设工程施工合同判决书的样式是:⒈标题分两行书写,第一行写法院名称,第二行写文书种类,即“民事判决书”。⒉编号在标题右下方写编号,表述为“[年度]__

  • 查看本文
  • 通用版建设工程合同

    委托方____(以下简称甲方)  承包方____(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本

  • 查看本文
  • 建设工程拆迁房屋合同样书

    建设单位(以下简称甲方):_________________地址:____________________________________邮码:________

  • 查看本文
  • 建设工程内部承包协议书

    发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):保证人(以下简称丙方):乙方作为甲方工程项目经理,就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方,丙方提供担保的

  • 查看本文
  • 《北京市建设工程施工合同》(1994本)

    编号:工 程 名 称________发包方(甲方)________承包方(乙方)________资质等级________北京市工商行政管理局监制北京市城乡建设委

  • 查看本文
  • 建设工程招标文件

    招标人:_________________发标日期:_________________目录第一章投标须知附件1:_________________招标答疑文件表

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 建设工程 技术咨询 建设工程技术咨询合同书

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有