施工承包热门合同样书

发包人(简称甲方):  承包方(简称乙方):  根据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。  第一条:工程概况  1、工程名称:  2、工程建设地:  3、工程规模、特征:  4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》G79-20要求。  5、预计施工工作量:  6、完成施工工作量测量方式:  7、质量标准:  第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:  1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。  2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。  第三条:合同工期  1、本工程定于于________年____月____日竣工,总工期为天。  2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。  第四条:计费标准及付费方式  1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预计为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。  2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项,计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工程进度款60%的款项,计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。  第五条:双方责任  1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。  2、甲方应为乙方提供基本的工作条件  3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的`工期提交合格的施工成果。  4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。  第六条:违约责任  1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。  2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。  3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。  4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过____日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。  5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延____日,应减收工程款千分之一的违约金。  第七条:其他事项  1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。  2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。  3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。  4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份。  甲方(公章):_________乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________  ________年____月____日________年____月____日

相关范文

青岛市建设工程施工合同

发包人(全称):_______________________承包人(全称):_______________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑

  • 查看本文
  • 电力施工合同

    发包人:_________________承包人:_________________依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一

  • 查看本文
  • 建筑工程施工合同书

    发包方)甲方:______  (承包方)乙方:______按照《全国室内装饰设计,施工企业管理规定》的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。一、工程概

  • 查看本文
  • 关于工程承包合同样书

    甲方:  乙方:  为了及时清运生活垃圾,保持村庄整洁。根据同建同治卫生整治的有关要求,结合实际情况,甲方将垃圾清运工作承包给乙方,现签订如下合同:  1、乙方

  • 查看本文
  • 场地建设施工合同

    委托方(甲方):_________________签约日期; _________承接方(乙方):_________________签约日期; _________

  • 查看本文
  • 建设工程施工合同书通用

    合同编号:___________发包方:_____________________________法定住址:__________________________

  • 查看本文
  • 自建房施工承包通用版合同

    甲方:____________乙方:____________甲方将位于________________________的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲

  • 查看本文
  • 道路施工合同

    发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本

  • 查看本文
  • 工程施工承包通用版合同

    在工程建设中,工程施工承包合同一经签订就生效,工程施工承包合同怎么写呢以下是大文库小编为大家整理的工程施工承包合同范文,欢迎参考阅读。工程施工承包合同范文1发包

  • 查看本文
  • 通用建筑工程施工合同

    发包方:___________________代表_______________________承包方:___________________依照(民法典),(

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 样书 承包 施工 热门 施工承包热门合同样书

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有