网签版私人工程合同书

甲方:  乙方:  签约时间:  签约地点:  为了完成 工程的施工,经双方协商,在遵守甲方与业主于 签订的工程承包合同下,签订本合同。  第一章 合同概况:  第一条 工程范围、内容:  第二条 开、竣工日期:  第三条 承包方式:  第四条 单价构成:  第二章 工程质量:  第五条 乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款,严格按施工设计图纸和《技术规范》要求精心施工,工程质量达到优质工程标准。  第六条 乙方服从甲方质检人员的现场监督检查,工序质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的,应及时予以修复和返工,其返工损失由乙方承担。每道工序完工时,经甲方质检人员验收签认后,方可进行下道工序。  第七条 由于实际情况与设计不符时,应当经甲方确认后方可进行变更。若乙方为方便组织施工、施工安全、避免干扰等原因采用的技术措施而提出的局部变更,除须得到甲方的批准外,由此增加的费用由乙方承担。  第八条 材料供应方式:  1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方按照甲方下达的材料用量计划自行采购。甲方按材料用量进行摊销并负责产品质量的检验控制。  第三章 工程价款的结算和支付:  第九条 本工程以月为单位或分项工程完成后进行结算。  第十条 工程项目的计量范围及包含内容按照总合同相关规定执行。图纸及附件工程量清单中的工程量是估计工程量,不作为乙方要求计量的依据。  第十一条 工程结算单价依据是本合同单价,工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。  第十二条 从每期应支付价款中扣留 5 %作为质量保险金,工程缺陷责任期满后,扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。  第四章 双方权利及义务:  第十三条 双方应共同履行的义务:  1、履行合同文件(包括总合同)《技术规范》中所规定的义务,保护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。  2、严格执行监理的指令,服从监理的现场监督和指导。  3、维护企业形象,不得发生有损于双方利益的行为,保证工程质量和工期的顺利实施。  第十四条 甲方义务:  1、负责与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。  2、负责技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签订工程数量及文件资料。  3、负责派出现场管理人员及测量、试验人员等,负责对乙方所有施工生产活动(包括原材料)进行监督和指导,但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的义务。  4、负责对乙方所完成的工程进行计量、验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。  第十五条 甲方的权利  1、有权对乙方的安全生产、环境保护工作进行监督、检查,对乙方的违章行为做出纠正,对隐患提出整改意见,对严重违章和存在重大事故隐患有权责令乙方停止作业,进行修改。对逾期不整改的有权解除合同。  2、如乙方需要,甲方可协助乙方联系解决为完成本工程所需的水、电等,相关费用由乙方负责。由此而影响施行进度和工程质量的责任由乙方承担。  第十六条 乙方的义务  1、乙方负责本工程的施行、维修和养护,不得将本工程再次转让或分包。  2、乙方就本合同所完成的工程和甲方对业主承担连带责任。  3、严格按照本合同附件《技术规范》要求对工程施工,接受甲方关于进度、质量的要求。如在施工中发生质量事故,由乙方负责处理,由此造成的损失由乙方承担,并且将上述情况报告甲方。  4、对本工程施工方法的适应性全面负责,并将施工中发现的工程设计中的任何错误、遗漏以书面形式及时通知甲方。  5、按甲方规定的时间参加生产会,合理编制施行计划,并报甲方审批后执行。特殊工种需持证上岗,甲方有权将不满足施行条件的乙方人员责令退场。乙方必须保证人员稳定,更换现场负责人需经过甲方同意。若因人员因素影响工程顺利进行,后果由乙方自负。  6、乙方应当认真做好安全管理、环境保护工作,制定安全措施及应急预案。并建立健全安全管理组织机构,做到安全管理人员到位,各项安全管理制度健全。接受甲方安全管理,服从甲方统一指挥,自费设置必要的安全防护措施和劳动保护用品,做到安全生产、文明施工,同时要负责对所属人员进行遵纪守法、安全知识的教育。施工期间乙方人员无论因公还是其他原因造成的伤、残、亡及其他事故或造成他人伤、残、亡及其他事故,均由乙方自行处理,并承担相应的经济和法律方面的责任。  7、合同履行期间,甲方对乙方发出的书面通知书、意见、批示决定等,与本合同同样具有法律效力,乙方应当履行,否则由此造成一切损失由乙方承担。  8、自行负责协调对外关系,收缴的各项费用由乙方自理。  9、施工时间要制作相应标识,采取必要的措施,保证文明施工,保护环境。与此有关的费用与责任由乙方负责。  第十七条 乙方权利  1、依照合同附件的约定收取工程施工款。  2、如业主要求提前竣工,乙方接到甲方通知后应当遵照执行。发生的赶工索赔费用,经业主同意后,由甲方支付给乙方。  3、因征地、拆迁、工程款不到位、图纸资料延误及设计变更、业主要求等造成乙方停工、窝工时,乙方及时将有关资料报送甲方,协助甲方向业主索赔、补偿,上述费用经业主同意后,由甲方支付给乙方。  第五章 工程验收  第十八条 竣工工程验收,以交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准(GF081-20)》、业主颁发的有关规定及施工图纸、说明书、施工技术文件、业主要求为依据。  第十九条 工程施工中的隐蔽工程必须具有验收签证等原始记录。工程竣工质量经业主质量监督部门验收合格后,甲方及时办理验收签证手续。  第二十条 在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。乙方若不亲自进行时,可由甲方代为进行,所发生的`费用由乙方承担。  第六章 合同的解除及违约责任  第二十一条 乙方未能按合同工期完工,每延期一天,应向甲方支付本合同价款的 5 %迟延履行金。  第二十二条 乙方违反本合同第五条、第六条、第七条、第十七条约定的应当承担违约责任,向甲方支付本合价款的20%违约金,并且甲方有权解除合同,因乙方的原因造成甲方损失的,由乙方向甲方赔偿。赔偿的计算标准,按照本合同附件执行。  第二十三条 甲乙双方协商一致可以解除本合同。  第七章 其他事项  第二十四条 本合同履行地为。(此项不得删减)  第二十五条 因设计变更而增加或减少的工程量,乙方应当接受。相应增减的费用,甲方依据实际情况与乙方协商对本合同单价予以调整,并签订补充合同。  第二十六条 甲方与乙方的业务往来,应当由乙方负责人或其他书面授权的代理人签字认可,否则,甲方有权拒绝乙方的要求。  第二十七条 乙方就本合同所完成的工程与甲方对业主承担连带责任。第二十八条 本合同的附件和本合同具有同等法律效力。  第二十九条 未尽事宜或发生争议时,双方协商解决,如果协商不成,向合同履行地法院起诉。  第三十条 本合同一式四份,正副各两份,甲方执三份,乙方执一份。  甲方(公章):_________乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________  ________年____月____日________年____月____日

相关范文

工程分包安全生产合同

为在__________(项目名称)__________(标段)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人____

  • 查看本文
  • 工程装修施工合同

    随着我国____镇化建设的力度不断增加,建筑行业的工程量也不断地加大。建筑行业里面所占较大比例的装饰装修工程量也随着加大。那么工程装修施工合同怎么写呢以下是在好

  • 查看本文
  • 工程施工图设计热门合同

    甲方:  乙方:  甲方委托乙方承担工程施工图深化设计,经双方协商一致,签订以下合同。  第一条 本合同依据下列文件签订:  《中华人民共和国民法典》、《中华人

  • 查看本文
  • 热门小型工程合同

    建设单位(以下简称甲方)_________________  地址:____________________________________  邮码:_____

  • 查看本文
  • 私人施工合同样式

    发包方(以下简称甲方):_________  委托代理人(姓名):_________  单位:_________  住所地址:_________  联系电话:_

  • 查看本文
  • 实用版私人施工合同

    甲方:________________  乙方:________________装饰公司  甲方委托乙方 ________ 套房装饰装修工程,经双方友好协商,现

  • 查看本文
  • 介绍工程居间合同简单版样式

    委托人:______________________签订地点:____________________居间人:______________________签订时

  • 查看本文
  • 弱电工程追加合同

    第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下

  • 查看本文
  • 城市民用户燃气工程实施合同协议书

    甲方:_________乙方:_________根据《中华人民共和国民法典》、《_________》有关规定,为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利

  • 查看本文
  • 工程油漆班组承包协议

    发包方(以下简称甲方):住所:承包方(以下简称乙方):住所:甲方的__________项目油漆工程,现由乙方承包。为明确双方的职责,分工协作,更好的互相配合,确

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 私人 工程 网签版 网签版私人工程合同书

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有