-
常用版工程工程合同样书
-
总包方(甲方):____________________________ 地址:____________电话____________代表人:____________ 分包方(乙方):____________________________ 地址:____________电话____________代表人:____________ 依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、分包工程范围及工程量(附预算书) 四、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。 第二条工程结算 第三条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由乙方自理。 第六条分包工程人工费单价 第七条材料管理 活完料净,保持现场整洁。 第八条施工机具 一、大型工具由乙方负责。 二、手工操作工具,由乙方负责。 第九条现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作。 三、分包人员要保持相对稳定。 第十条违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的.工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。 二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____备案。 三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款: 1..略 2..略 第十二条合同附件及有效期 一、合同附件: 1.工程预算书; 2.略 二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位:__________ 代表人:________ ________年____月____日 分包单位:______________ 代表人:________ ________年____月____日
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 土石工程合同框架
- 2 建筑装饰工程施工合同常用版本
- 3 热门私人工程合同
- 4 关于私人施工合同样书
- 5 施工升降机租赁协议常用版
- 6 通用版工程工程合同
- 7 土地使用权出让合同通用版样书
- 8 建设工程施工协议样书
- 9 关于工程承包合同样书
- 10 监控工程合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 基坑支护锚杆工程承发包合同书
- 2 工程付款申请书通用
- 3 正规大型工程合同
- 4 网签版工地工程合同
- 5 热门私人工程合同
- 6 园林绿化工程承包合同样书
- 7 园林施工热门合同样书
- 8 通用小型工程合同书
- 9 土石方工程合同简单版正规版样式
- 10 热门工地工程合同