装饰工程分包合同整理版

承包方(甲方):

代表人:

分包方(乙方):

责任人:

甲乙双方以民法典为依据,本着诚实信用的原则进行协商,现协商一致签订本合同,并遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围

4、承包内容:

5、建筑面积:

6、承包方式:

二、合同工期

1、乙方进场前须提前______天通知甲方。

2、合同工期:本工程于______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,共______日历天。

三、预付款担保及履约担保

乙方同意以下列第()种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。

(1)预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即______万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

(2)履约保函:在合同签订后______天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的______%,计____________万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。

(3)提交履约保证金:在合同签约后______天内,乙方须提交合同金额的______%的履约保证金____________万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。

四、工程款支付

1、工程预付款:____________万元。

2、乙方须在每月______日将当月实际完成工作量上报甲方。经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到账后______天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到账工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲方供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按______%进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的______%,竣工验收完成并办理好工程结算手续后______天内支付______%,留______%作为保修金,等______年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。

五、甲方工作

1、甲方应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台账。

2、开工甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

3、工程完工时,甲方要及时组织人员验收。

4、要及时支付工程价款,不得延期支付。

六、乙方工作

1、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。

2、乙方应按甲方项目部的要求,认真做好台账工作,并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。

3、遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工。

4、对进场人员进行技术、质量、安全交底。

5、甲方验收工程时,须积极配合。

七、隐蔽工程和中间及分项验收

1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收,验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

2、若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。

八、违约责任

在本合同的履行过程中,任何一方无故违约,都应向守约方承担违约行为造成的所有损失。并承担合同价款_______%的违约金。

因一方的行为严重违约,导致合同无法履行的,守约方可要求终止合同的履行,通知到达责任方时生效。

九、争议解决

合同履行过程中发生争议,双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的法院起诉。

十、附则

1、本合同自签字日起生效,合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

代表人:

地址:

联系方式:

合同履行地:

______年______月______日

乙方:

责任人:

地址:

联系方式:

合同履行地:

______年______月______日

相关范文

建设工程分包合同纠纷起诉状

原告:_________________名称:_________________地址:_____________电话:_____________法定代表人:__

  • 查看本文
  • 园林施工合同整理版

    发包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平

  • 查看本文
  • 工程建筑内部分包合同

    甲方:_________________乙方:_________________甲方将___________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理

  • 查看本文
  • 防水堵漏施工合同新整理版

    防水是防水工程与混凝土工程的组合名称,那么防水堵-漏施工合同是怎样的呢以下是在大文库小编为大家整理的防水堵-漏施工合同范文,感谢您的阅读。防水堵-漏施工合同范文

  • 查看本文
  • 建筑装饰工程设计合同整理版

    委托方(以下简称甲方):代表人:设计方(以下简称乙方):设计证书等级:今甲方委托乙方进行_________________________装饰工程设计,以国家相

  • 查看本文
  • 工程铺砖班组承包协议整理版

    发包人(以下简称甲方):住所:承包人(以下简称乙方):住所:依照有关《民法典》行政法规、规章等,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将____________

  • 查看本文
  • 建筑工程分包合同通用

    总承包方:分包方:第一条 工程名称____。(指分包部分之工程名称)第二条 工程地点____。第三条 工程范围____。(可用列附表办法)第四条 质量标准___

  • 查看本文
  • 建筑装饰装修工程施工合同整理版

    合同编号:_____________________年___月___日发包方(以下简称甲方):__________承包方(以下简称乙方):__________按

  • 查看本文
  • 强弱电工程分包合同

    弱电工程承包合同双方经友好协商同意,根据________________有关规定,签定本合同。第一条、工程项目工程名称:_________________工程地

  • 查看本文
  • 建设工程施工专业分包合同(示本)

    建设工程施工专业分包合同(工程律师帮你签)(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局20xx年8月第一部分协议书承包人(全称):______分包人(全

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 装饰工程 分包 整理 装饰工程分包合同整理版

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有