外墙装修施工合同通用版

发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)  依照《中华人民共和国民法典》、《建设安装工程承包合同条例》,地方政府的有关规定,经甲乙双方协商,明确双方权利、义务及经济责任。保证甲方办公楼外墻装饰工程顺利竣工,双方达成以下合同条款:  第一章工程概况  第一条:工程概况  1、工程名称:安徽XX公司办公楼外墙装修工程  2、工程地点:安徽XX公司院内  3、承包方式: 本工程采取包工包料的方式发包  4、承包范围:  ⑴办公楼外墙清洗,用107胶水和黑水泥批刮线条缝和不平之处;⑵办公楼外墙用107胶水和丹麦白水泥全面批刮、全面打磨; ⑶拆除竹脚手架,用自动升降吊篮施工; ⑷用抗碱封底漆全面满滚; ⑸用甲方规定的颜色喷中途真石漆两遍,并按厂方规定进行分格;⑹用保色防水面漆喷二遍。  第二章 工程期限  第二条:根据该工程的实际工作量经双方商定,总工期为 30天,工程开竣工日期如下:开工日期:________年____月____日  竣工日期:________年____月 ____日  第三条:在施工中,如遇下列情况,可顺延工期:  1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工,因甲方有较大的变更,而延期施工。  2、由于政策变化,不可抗拒的甲乙双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。  3、经甲方同意的其他情况。  第四条:顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。  第三章 双方责任  第五条:甲方责任  1、开工前具备路通、水通、电通的施工条件;向乙方提供施工图纸。  2、向乙方提供办公楼结构及管线资料、邻近建筑物的资料。  第六条:乙方应履行以下义务和责任  1、加强对施工现场人员的管理,遵守甲方办公大楼院内管理规定,对违反规定造成的经济损失,由乙方承担。  2、施工及施工人员生活所耗水、电费由乙方负责,挂表计量,按规定的水、电费价格交付。  3、采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由乙方负责赔偿。  第四章 工程质量  第七条:乙方应严格按照标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方及质量监督部门的检查,并为检验提供便利条件。  1、该工程质量要求达到现行国家建筑装饰装修工程质量验收标准。  2、施工中如发现有严重不合理的地方,乙方应以书面形式详细说明原因和理由,由甲方提出修改或变更意见,经甲乙双方签定变更文件后施工。  第五章 材料供应  第八条:所需材料由乙方负责采购,乙方购回的材料,必须具有出厂合格证和材料检测报告,经甲方认可后方可使用,违反者责任由乙方全部负责。  第九条:乙方采购材料,经甲方验收不合格,乙方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由乙方负责,并追究其违约责任。  第六章 合同价款与结算  第十条:工程结算依据  1、本工程根据甲方要求及现场签证,待工程竣工后,乙方提交工程决算书由安徽XX公司据实结算。  第十一条:工程款造价经甲、乙双方商定,每平方米48元,完工按实结算。 乙方工程全部完工,甲方支付工程总造价的50%;工程竣工验收合格后,支付总造价的30%;余款20%作为质保金,待________年后无质量问题,一次性付清给乙方。  第七章 竣工验收  第十二条:工程竣工乙方应在竣工验收5天前,向甲方提交竣工验收报告第十三条:甲方在收到乙方竣工验收报告后5天内,组织有关部门进行验收。甲方无正当理由不组织验收,亦不批准验收报告,可视为验收合格。第十四条:竣工验收报告批准日期为竣工日期。  第八章 奖罚与仲裁  第十五条:工程质量经验收不合格,乙方应返工,返工后经再次验收不合格,甲方将按总价的10%对乙方进行罚款。  第十六条:本工程甲方不要求提前竣工,若因乙方原因造成工期延误,则每延误1天,甲方对乙方罚款300元。  第十七条:甲乙双方因合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成时,可向管辖的人民法院起诉。  第九章 其他事项  第十八条:安全施工,乙方按有关规定,采取严格安全防护措施,并承担因自身安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的一切费用。由此发生的费用全部由责任方承担。  第一十九条:本工程乙方不得转包,若发现乙方违约,甲方有权责令乙方立即退场,并赔偿甲方的一切损失。  第二十条:本合同经甲乙双方签字后生效。未尽事宜,双方另行商议,在工程竣工验收后,除有关条款仍然生效外,其他条款即告终止。 本合同一式2份,甲乙双方各执1份。  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日

相关范文

公路工程施工监理合同协议书样书经典版

本协议书由______ (以下简称"业主")为一方,与______ (以下简称"监理单位")为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为 工程提供监理服务并已接受

  • 查看本文
  • 施工总承包合同

    发包人(全称):______________和承包人(全称):______________经协商一致,订立本合同协议书。发包人愿将工程项目交由承包人实施,并接受

  • 查看本文
  • 地暖分包施工合同

    甲方:__________ (简称甲方)乙方:__________ (简称乙方)根据《民法典》、《建筑法》建筑工程总承包、分包管理办法及建筑工程安全生产管理条例

  • 查看本文
  • 关于打井施工合同通用版

    施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。下面是小编搜集的关于打井施工合同范本五篇,希望对你有所帮

  • 查看本文
  • 精品私人施工合同

    甲方(发包人):_________  法人执照号码:__________________ 法定代表人:_____________ 地址:____________

  • 查看本文
  • 建设工程施工合同无效刑事上诉状

    上诉人(原审被告人):________________上诉请求1.撤销永城市人民法院(20xx年)永刑初 _______ 字第号刑事判决书。2.改判被告人不构成

  • 查看本文
  • 外墙施工安全合同

    甲方:_________________乙方:_________________工程名称:_________________工程为贯彻“安全第一,预防为主”的安

  • 查看本文
  • 合法大型施工合同

    甲方:  乙方:  甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议:  一、承包内容:-___________________

  • 查看本文
  • 楼房建筑施工通用版合同

    楼房建筑施工是房屋建筑施工的典型代表,也是关乎楼房建造者和使用者切身利益的大事。那么签订楼房建筑施工合同需要注意什么呢以下是大文库小编为大家整理的楼房建筑施工合

  • 查看本文
  • 施工承包热门版合同

    发包人:XX公司  承包人:  经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 外墙 通用版 施工 装修 外墙装修施工合同通用版

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有