家庭装饰装修施工合同

甲方(业主):_________

乙方(承包方):_________

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况

装饰工程施工地点:_______

施工内容:_________

承包方式:_________

合同总工期______天,自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

合同总价款(金额大写):_____其中:人工费_____元,材料费______元。(见附表一)

二、双方工作

1、甲方工作

1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

2、乙方工作

2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

2.2乙方指派______(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

三、工期

1、工期延误

1.1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工程量变化。(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

1.2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_____元。

1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。

四、工程价款支付

开工日前三天,甲方支付总价款的____%,计_____元;工程日期过半,甲方再支付总价款的_____%,计_____元;验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_____元。

五、材料供应

1、甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

2、乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

六、工程变更

在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

七、质量与验收

1、工程质量

1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

2、竣工验收与保修

2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位:_____.

2.3双方约定的保修项目内容期限为:_____.(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

八、安全和防火

1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

九、违约责任

甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的____%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。

十、合同争议解决方式

双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_____调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_____种方式解决:

1、由_____仲裁委员会仲裁;

2、向人民法院起诉。

十一、其他约定_________

十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

十三、组成本合同的文件包括:

1、本合同条款及合同附表;

2、施工图纸及做法说明;

3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;

4、补充规定。

十四、其他

1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。

2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。

业主(盖章):_______承包方(盖章):______

注册地址:_________注册地址:_________

住地:_________住地:_________

法定代表人:_______法定代表人:_______

委托代理人:_______委托代理人:________

联系电话:_________联系电话:_________

________年____月____日________年____月____日

相关范文

土地平整施工协议书

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)现因甲方在xx区《xx片》征用工业建设用地,由于建设需要,现在该项目建设用地范围内进行平整。甲方就该项目发包,由乙方负责

  • 查看本文
  • gf版本施工合同

    发包人(全称):_________________承包人(全称):_________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他

  • 查看本文
  • 机房建设工程施工合同

    合同号:甲方:详细地址:邮政编码:联系人:联系电话:住所:乙方:详细地址:邮政编码:法定代表人:联系电话:住所:甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工

  • 查看本文
  • 标准小型施工合同

    发包方: (以下简称甲方)  承包方: (以下简称乙方)  根据《中华人民共与国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同

  • 查看本文
  • 装修施工合同协议书

    兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的________

  • 查看本文
  • 施工合同

    发包方:_____________承包方:_____________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情

  • 查看本文
  • 小型施工合同书

    发包方:承包方:工程名称:工程地点:建筑面积: 结构类型:批准文号:承包范围:承包方式:质量等级(优良或合格):工程承包造价(金额大写):北京市建设工程施工合同

  • 查看本文
  • 网签版工地施工合同书

    经市府基建办施工处批准,本工程于________年____月____日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、

  • 查看本文
  • 房施工合同新

    随着当今社会居住文化的发展,样板房已经越来越受到房地产开发商的重视,样板房施工合同是怎样的吗以下是大文库小编为大家整理的样板房施工合同范文,欢迎参考阅读。样板房

  • 查看本文
  • 关于外墙砖施工合同通用版

    发包人以下简称甲方: 承包人以下简称乙方 :  依照《民法典》及相关法律法规、遵照平等自愿、互利互惠的原则甲乙双方经友好协商签订以下合同  一、工程概况  1、

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 家庭装饰 施工 装修 家庭装饰装修施工合同

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有